吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目风机基础及土石方、道路工程

专业分包标段询比采购公告

（采购编号：                                       ）

1.采购条件

******有限公司已成交吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目，项目业主为******有限公司，资金已落实。其中吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目包含的风机基础及土石方、道路工程标段已得到业主认可，具备采购条件，******有限公司作为采购人，现对该项目进行风机基础及土石方、道路工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取风机基础及土石方、道路工程采购文件参与本项目风机基础及土石方、道路工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:江西省吉安市吉州区。

2.2 工程概况及标段概况

吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目场址位于江西省吉安市吉州区兴桥镇和长塘镇范围内，风场位于吉安市城区西北面约10km，风场海拔70~130m，为山地微丘地貌，植被多为低矮乔木和灌木。

吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目规划装机容量60MW，本期拟安装2台单机5.0MW和8台6.25MW风电机组。风场场址中心坐标：东经114°53′39.60″，北纬27°10′58.38″。

吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目拟新建1座110kV升压站，上1台80MVA主变，通过3回35kV集电线路接入110kV升压站，从110kV升压站新建1回110kV线路接至110kV兴桥变，长度约为5km，拟采用LGJ-300导线。

本工程采用两种风机基础形式：天然地基和桩基。基础半径为12.30m，基础高5.2m，基础高出地面500mm。

本风电场可由吉安南收费站下高速进入省道S224，再经过省道223或县道X741联通到现有乡道到达风电场附近，最终新建施工检修道路可到达本风电场。本风电场位于整个风电场的中南部。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年4月30日，竣工日期为2026年9月30日，合同工期为153天，实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。

2.4 质量要求

质量“零缺陷”，主要技术经济指标达到设计值，实现安全、稳定、经济、环保、全寿期运行;项目达到优质工程标准，工程整体质量达到国内先进水平。

2.5 采购范围

包含不限于风机平台及风机基础土石方开挖、土石方回填；风机基础及风电机组安装平台工程施工：施工准备，施工测量，工作范围内的各种垃圾清除运输到指定位置、场内外运输、分层碾压及平整，施工排水、水保、环保等。风机基础灌浆、预埋钢板、风机基础模版采购及安拆、采购预埋管、预埋件、环氧沥青涂层、沉降观测点及沉降观测报告（包括施工过程及出质保前沉降观测测量及出具报告，直至符合移交生产运营条件）、排水管、沉降观测基准点、测温点、土工布、大体积混凝土浇筑温控措施、石方破碎施工、运输、养护、材料采购等相关工作内容。风机爬梯基础土方开挖及回填、材料采购、钢筋制作安装、混凝土浇筑与制作、养护、运输等所有相关工作内容。风电场及箱变接地工程施工、材料采购等相关工作内容。改造道路（10.23km）土石方开挖、土石方回填、200mm厚填隙碎石路面、200mm厚C30混凝土路面、管涵、道路边沟、安全标识、安全措施等；施工检修道路（约3.87km）土石方开挖、土石方回填、200mm厚填隙碎石路面、块石换填、管涵、道路边沟、M7.5浆砌块石挡土墙、挡水埂、急流槽、安全标识、安全措施等；改造土路（约6.26km）土石方开挖、土石方回填、200mm厚填隙碎石路面、块石换填、管涵、道路边沟、M7.5浆砌块石挡土墙、安全标识、工程移交前的道路维护工作、运输道路修补、本标段所有征地青赔相关工作内容、配合大件运输相关费用、业主现场临时指挥部、本标段所有试验检测工作（并出具试验检测报告）、乙供材料及附件的保管、运输（二次运输）、卸货、配合甲方验收、现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容，严格按照相关技术规范、图纸要求进行施工，保证满足施工图和甲方下道工序施工要求，包含不限于承包人应充分考虑人员、机械窝工及工期引发的所有索赔风险等，由此导致的费用不予调整，如因乙方原因造成的工期延误，引起其他分包出现窝工索赔等情况，甲方有权在与乙方的结算中扣除、现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容，严格按照相关技术规范、政府审批手续文件、图纸要求进行施工，保证风电机组安装平台工程满足施工图和发包人下道工序施工要求。

其他工程：设备堆场、大件设备运输牵引、盖板涵、弃土场挡土墙、弃土场排水沟、农田复垦、杆塔迁移及其他、石油管道跨越******居、工厂影响措施费（1.结合施工场地周边的************居民区昼间≤55 分******************居等措施）

环境保护专项工程（满足环评批复要求，含环境保护措施及验收。在建设过程中应尽量减少临时占地,做好土石方调配,实现挖填方平衡,对施工区域和运输道路应及时采取工程和植树措施进行防护,防止水土流失。应按“清污分流、雨污分流”原则完善排水管网。施工废水应设置沉砂池进行澄清处理后回用，不外排。按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集和综合利用措施。含油抹布及手套、废蓄电池、废润滑油属危险废物应定期委托有资质单位处理，厂区生活垃圾应收集后交由当地环卫部门统一处理。选用低噪声设备，采取隔声、消音、及减振等降噪措施，降低噪声对周边环境的影响。制定环境风险事故应急预案，配备相应的应急设施和装备，并定期开展应急演练，一旦出现环境污染事故，须立即停产，及时采取措施，控制并消减污染影响，确保环境安全。设置规范的污染物排放口，并设立标识牌。设置专门环保管理机构，健全各项环保规章制度，制定严格的岗位环保责任制，并加强日常环保管理和环保设施运行维护和台账管理，严禁擅自闲置、停用环保治理设施。）及劳动安全与工业卫生工程。

各项验收费用（工程验收：常规性验收包括且不限于：分部、分项、单位工程验收；启动试运行前验收，工程质量检查检测费，工程竣工验收；国家电投江西公司达标投产标准进行考核验收；

在工程量清单中未列出的，但确实是工程范围中应该有的，完成本工程所要求的，均应由承包人负责，以及所有的施工准备、安全文明施工措施等、成品保护、与移交期间检验与取证、验收及合同包含的所有风险、责任等，且包含并不限于此，与本标段相关的所有材料的试验检测费用。

按照发包人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作（包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等）。

施工外部关系协调，承包人负责本标段施工外部关系协调。施工协调费包括不限于：由于本标段承包人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间承包人原因造成的水土流失环保林业罚款费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因承包人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用；

承包人要严格按照施工图进行施工，要杜绝超出施工红线图的占地，例如风机平台超挖，开挖中形成弃渣等；不得随意超挖，欠挖，增加渣场、取料场、临时施工便道等，承包人要在施工时不得超出施工红线图的占地，若超出征地红线的范围，承包人承担所有责任及损失。征占临时用地前，范围须经甲方确认，如发生未确认先征占或确认情况发生，全部责任由承包人自行负责，对发包人造成损失的，按损失情况的双倍在合同中扣除。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并同时具有以下资质：

（1）电力工程施工总承包叁级以上资质

（2）地基基础工程专业承包贰级以上资质

（3）模板脚手架专业承包（不分等级）资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：需具有相应专业二级及以上建造师；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：具有安全生产考核C证

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近五年类似工程的合同、完工证明文件等。

3.1.5 企业资信要求：

（1******银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4******法院在“信用中国”网站（******,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：******/)；

（5******法院列为被执行人（查询网址：******/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；******法院列为被执行人（查询网址：******/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年4月21日17时30分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（******）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（******）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年4月24日14时30分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（******）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2026年4月24日14时30分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（******/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：******有限公司

地    址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司

联 系 人：张伟

电    话：******

电子邮件：******

10.监督机构

******办公室

监督电话：******

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

******有限公司

2026年XX月XX日